ALGEMENE VOORWAARDEN
Verkoopsvoorwaarden
Toepassing
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten
die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding
en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede-contractant, hierna
genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van
de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Studies, offertes en overeenkomsten
2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of
zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien
het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de
prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig
aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van
recht worden bewezen.
3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en
ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten.
Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door
de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel
misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding
te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het
eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
3. bis Veiligheidscoördinatie
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend
waren op het ogenblik van het indienen van de oferte, zijn niet in onze
offerte begrepen, tenzij ander vermeld. Deze voorzieningen zullen worden
doorgerekend aan de klant.
3. ter Energieprestatieregelgeving
Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het
ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen,
tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan
de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer
tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen,
documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische
informatie wordt
Uitvoering van de werken
4. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden
buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd
is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt
verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de
uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn
aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de
klant een vergoeding verschuldigd van 25 euro per dag voor gederfde
winst. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan
aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging
verschuldigd is.
5. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht.
De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk
kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen
worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange
wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
6. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.
7. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer
zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
8. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.
9. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en
afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een
veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te
lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
10. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van
het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke
overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische
voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
11. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat
als er binnen de 8 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend
werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt
definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
12. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is
beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
13. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij
de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen
aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht
aanvaard te zijn.
14. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of
verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren
van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in
de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te
voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte
materialen.
15. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking
worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend
en gedetailleerd worden verstuurd.
16. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 BW is waar
wettelijk voorzien van toepassing.
Daarnaast wordt, behoudens anders luidend schriftelijk beding, op de
uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg
gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde
herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg
beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de
constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere
schadeloosstelling.
De waarborg dekt evenwel niet:
- het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
- de schade veroorzaakt door overmacht;
- een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
- vorst- of vochtschade
Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen
17. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze
een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde
prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf
verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen
prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van
de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de
uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen
van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.
18. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich
het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken
tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan
verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij
de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding
wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze
schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de
klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo
van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding
verschuldigd zoals bepaald in 17.
19. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en
zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd
gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met …… punten. Daarnaast
is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande
ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het
nog verschuldigde bedrag.
20. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen
schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling opeisbaar worden.
21. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze
algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd
aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de
niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van
5 euro per dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.
Betaling
22. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst.
Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd
naargelang de vooruitgang der werken.
23. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na
factuurdatum op de zetel van de aannemer.
24. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen
de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
Bevoegdheid
25. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden
behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de
plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.
26. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Van Tendeloo bvba
Boutersemdreef 19
2240 Zandhoven
Tel: +32 3 484 31 28
Mail: info@vantendeloo-schrijnwerkerij.be
BTW BE0420.627.929
Download verkoopswaarden
Privacy voorwaarden
1. Aansprakelijkheid voor de inhoud
Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site.
Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt.
De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden.
Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.
Evenmin is Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.
2. Merken en handelsnamen
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba.
3. Intellectuele rechten
De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba komen toe aan Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba.
4. E-mail correspondentie
Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar Schrijnwerkerij Van Tendeloo bvba geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.